试题详情
- 简答题 背景资料: 某小型水利工程项目,设计图纸简单,全部工程项目工期预计1年,土建承包商用固定总价合同承包土建工程。但由于作标期短,而工程量大,承包商无法准确核算。开工后发生了一系列事件: (1)承包商发现原来的基础工程支护方案过于简单,提出变更施工方案。新的施工方案造成基础工程造价的大幅度增加。承包商据此索赔费用。 (2)施工过程中,由于发生洪涝灾害,工期发生拖延2个月。复工后,由于水灾影响,人工工资普遍上涨,建材价格涨幅也比较大。承包商据此索赔费用 (3)业主对灾后的市场形势错误估计,拖欠了承包商1个月的工程款。用电话通知的方式,通知承包商暂停施工1个月。 (4)承包商复工后,由于建设项目都处于复工的状态,一度造成建筑材料和人工的短缺。承包商所需要的资源量不能得到保证,工期拖延20天。 (5)承包商的施工设备受暴雨的影响,出现前所未有的故障。承包商被迫停工进行设备维修。 为此,承包商就所发生的设计变更、材料和人工费涨价、洪涝灾害、拖欠工程款、设备检修造成的停工等一系列事件,向业主索赔工期和费用。 业主电话通知变更是否适当?
- 该合同变更形式不妥。根据《中华人民共和国合同法》和《水利建设工程施工合同》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主电话通知临时停工,承包商亦答应,是双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 施工准备检查,由()负责组织进行。
- 《工程建设强制性条文》是工程建设现行()
- 《中华人民共和国安全生产法》规定:生产经
- 在《水利工程建设监理工程师注册证书》有效
- 《水利水电土建工程施工合同条件》规定:第
- ()后,当事人不得因姓名、名称的变更或者
- 当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一
- 施工详图必须经过()审核后再交给承包商。
- 拌合楼常按工艺流程分为()、()、()、
- 当事人()发生不可抗力的,不能免除责任。
- 承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要
- 根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(
- 仲裁委员会()于行政机关,与行政机关没有
- 监理单位与建设单位或者被监理单位串通,弄
- 工程承建合同对业主向承建单位的索赔,()
- 根据《水利工程质量管理规定》,水利工程质
- 行为人()以被代理人名义订立合同,相对人
- 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返
- 同一地段的基岩灌浆必须按()的顺序进行。
- 下列关于水电工程施工质量检查与工程验收的