试题详情
- 多项选择题发生()等情况后,监理人应批准承包人合理延长合同工期。
A、发包人未按合同约定期限提供图纸造成暂停施工
B、因承包人的责任引起的暂停施工
C、因发包人负责采购的设备延误导致的暂停施工
D、需要拆除图纸中未标明的地下构筑物导致工期延长
E、因正常的阴雨天造成的停工
- A,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限
- 在中华人民共和国()合同,适用中华人民共
- 当事人申请撤销裁决的,应当自收到()之日
- 有下列哪些情形之一的,撤销权消灭?()
- 下列哪些合同,当事人一方有权请求人民法院
- ()应当以书面形式订立保证合同。
- 承包人要求更改交货日期时,应事先报监理人
- 《水利水电土建工程施工合同条件》规定,在
- 《水利水电土建工程施工合同条件》规定,(
- 要约的法律约束力表现在()。
- 使用《水利水电工程标准施工招标资格预审文
- 在()等活动中,债权人需要以担保方式保障
- 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、
- 不安抗辩权是指()享有的权利。
- 中国仲裁协会是()。仲裁委员会是中国仲裁
- 根据《水利水电土建工程施工合同条件》,保
- 不能完全辨认自己行为能力的精神病人为()
- 无权代理是指()。
- 依据《水利水电土建工程施工合同条件》,若
- 主张不安抗辩权的当事人负有的附随义务有(