试题详情
简答题什么是索赔？在合同履行过程中，索赔是否意味着确认变更价款或追加工程款？索赔内容？索赔程序？索赔款项是在施工过程中要求支付还是在合同履行过程中先计量，到工程竣工后再结算？请举例说明。
  • 工程索赔是指在合同履行过程中，对并非自己的过错，而是应由对方责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。
    索赔和确认变更、追加工程价款不是同一个概念。确认变更价款是依据合同关于“工程变更”的约定确定因设计变更、业主变更而引起的合同价款的调整，追加工程价款是指因工程变更、增加工程量、工程索赔等合同约定情形而引起的需要调整合同价款的行为。索赔通常多指施工单位向建设单位进行的索赔，索赔包括费用索赔和工期索赔。
    例如：因建设单位原因造成工程窝工，此时施工单位不仅可以要求延长工期，还可以要求建设单位赔偿因窝工而造成的人员、机械闲置的损失、管理费用增加的损失等，此部分费用不包括在合同价款内，也不属于工程变更或增加工程量，只能用索赔界定。
    索赔是一方向另一方主张权利但尚未得到对方确认的单方面主张，如果得到了对方确认，则构成了有效签证。一般是与进度款同时支付的。若是持续发生，在未结束前则先计量，结束后可要求付款。但若合同约定索赔款项竣工后结算支付，则从约定。。如果索赔未得到对方确认，往往会拖延到工程结算通过谈判解决，谈判也解决不了的，则只能通过诉讼或仲裁解决。
    索赔程序一般按照合同约定的程序进行，对此，99版示范合同文本通用条款第36条有详细规定。如果双方未在合同中约定索赔和索赔程序，则施工单位可以依据《合同法》、建筑法等的规定提出索赔，并按照示范合同文本第36条规定的程序去实施。如果施工过程中未能确认索赔，则施工单位必须准备好充分有效的事实证据和损失证据，才能通过诉讼或仲裁途径加以确认。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题