试题详情
- 简答题 在施工公开招标中,有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标,经资格预审均符合要求,但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标。评标委员会由5人组成,其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。评标时发现,B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后,由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后4Bh内,G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外,大火扑灭后G施工单位停工5d,造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元,并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。 安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用(不考虑保险因素)。
-
(1)安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。
(2)建设单位和施工单位承担的损失或费用如下:
1)工程本身损失150万元由建设单位承担。
2)100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担。
3)G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担。
4)租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担。
5)其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担。
6)G施工单位停工5d应相应顺延工期。
7)施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担。
8)必要的管理保卫人员费用支出1万元由建设单位承担。
9)工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 背景资料: 某施工单位承接了两
- 当设计无要求时,关于无粘结预应力张拉施工
- 某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务
- 某公司承建某大学办公科研综合楼项目
- 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工
- 某开发商投资新建一住宅小区工程,包
- 某装饰公司承接了哈尔滨某四星级酒店
- 某29层写字楼工程建设项目,其初步
- 挤密桩地基包括( )。
- 对施工控制网为轴线形式的建筑场地,最方便
- 某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑,高两层
- 对于混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型
- 关于钢筋混凝土剪力墙受力特点及构造要求,
- 背景资料: 某写字楼项目,建筑
- 关于脚手架剪刀撑的设计要求,下列描述错误
- 挖掘机是常用的土方施工机械,抓铲挖掘机的
- 对被诉的具体行政行为,人民法院可以变更的
- 背景 某单项工程,按图1A42
- 项目经理在承担工程项目施工管理过程中的管
- 钢筋与混凝土共同作用时,下列各项中属于粘